Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Минжилкомхоза РБ от 31.01.2013 N 11/06-18 "Об утверждении примерной формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности"
Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 21 февраля 2013 г. № 3066
-----------------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 31 января 2013 г. № 11/06-18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минжилкомхоза РБ
от 26.02.2014 № 11/06-59, от 16.04.2014 № 11/06-135,
от 25.11.2014 № 11/06-347)
В соответствии с Правилами формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 августа 2012 года № 285, Порядком финансирования объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2012 года № 316, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от "___"___________20___ года № ___ приказываю:
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ от 26.02.2014 № 11/06-59)
1. Утвердить примерную форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра Кислицина Ю.Е.
Министр
С.И.АФОНИН
Приложение № 1
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
от 31 января 2013 г. № 11/06-18
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минжилкомхоза РБ
от 26.02.2014 № 11/06-59, от 16.04.2014 № 11/06-135,
от 25.11.2014 № 11/06-347)
примерная форма
Соглашение № _________
о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан
бюджету муниципального района (городского округа) ____________
Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
г. Уфа "___" ___________ 20___ г.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и Администрация муниципального района (городского округа) _______________________ Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, на основании Правил формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10.08.2012 № 285 (далее - Правила), Порядка финансирования объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.09.2012 № 316, распоряжения Правительства Республики Башкортостан от "___"_________ 20___ года № ___ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется
предоставить субсидию бюджету муниципального района (городского округа)
_________________ Республики Башкортостан на софинансирование объекта
капитального строительства муниципальной собственности - "_______________",
(далее - субсидия, Объект) в размере _____________ (________________) руб.,
(сумма цифрами) (сумма прописью)
в том числе: в 2014 году - _______________ (________________) руб., в 2015
(сумма цифрами) (сумма прописью)
году - _______________ (________________) руб., в 2016 году -
(сумма цифрами) (сумма прописью)
_______________ (________________) руб., а Администрация обязуется принять
(сумма цифрами) (сумма прописью)
указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, обеспечить
софинансирование соответствующих обязательств за счет средств бюджета
муниципального района (городского округа) _____________________________
Республики Башкортостан в размере не менее ___% общего объема бюджетных
ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства
Администрации, а также обеспечить выполнение условий настоящего
Соглашения.
1.2. Распределение субсидий с указанием объемов финансирования по видам работ за счет средств бюджета Республики Башкортостан производится в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии являются наличие:
в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств органов местного самоуправления Республики Башкортостан, подтверждаемых выпиской из бюджета муниципального образования Республики Башкортостан;
утвержденных муниципальных целевых программ, предусматривающих финансирование данного(ых) объекта(ов) за счет средств местных бюджетов.
3. Права Сторон
3.1. Министерство вправе:
3.1.1. Запрашивать у Администрации информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.
3.1.2. Отозвать и перераспределить в установленном порядке выделенные Администрации субсидии в случае выявления фактов бездействия Администрации в части их освоения, а также в случае нарушения сроков работ, установленных в приложении № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.3. Приостанавливать перечисление субсидий в случае нарушения Администрацией условий Соглашения.
3.1.4. Направлять предложения в Министерство экономического развития Республики Башкортостан о перераспределении субсидий, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, в том числе Правилами, настоящим Соглашением.
4. Обязанности Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Своевременно доводить до Администрации объемы финансирования средств, выделенных Министерству, согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от "___"______ 20___ года № ___.
4.1.2. Своевременно доводить до Администрации нормативные правовые акты и иные документы, необходимые для осуществления финансирования в рамках Соглашения.
4.1.3. Направлять субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) _____________ Республики Башкортостан путем перечисления на счет:
Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации муниципального района (городского округа) _____________ Республики Башкортостан)
Банковские реквизиты:
л/с
р/с
БИК
ОКАТО
ОКТМО
ИНН
КПП
4.1.4. Перечислять в течение финансового года субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) _________________ Республики Башкортостан в объемах согласно приложению № 1 к Соглашению на основании представленных Администрацией документов на финансирование согласно приложению № 3 к Соглашению при условии соблюдения обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.1.5. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым и эффективным использованием средств, направленных в бюджет муниципального района (городского округа) _________________ Республики Башкортостан, а также за своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и затратах.
4.1.6. Рассматривать документы, необходимые для осуществления финансирования Объекта и мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. Направлять средства бюджета Республики Башкортостан в размере
_______________ (________________) руб., в том числе: в 2014 году -
(сумма цифрами) (сумма прописью)
_______________ (________________) руб., в 2015 году - _______________
(сумма цифрами) (сумма прописью)
(________________) руб., в 2016 году - _______________ (________________)
(сумма прописью) (сумма цифрами) (сумма прописью)
руб., и средства бюджета муниципального района (городского округа)
______________________ Республики Башкортостан в размере не менее _______%
от общего объема финансирования на 20__ год на Объект согласно приложению
№ 2 к Соглашению.
4.2.2. Произвести расходование субсидий с соблюдением требований норм казначейского исполнения бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.2.3. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансируемые полностью или частично за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Республики Башкортостан в рамках настоящего Соглашения, осуществляются на условиях централизованных закупок.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг по указанным закупкам осуществляется в соответствии с Положением о системе централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан и Порядком взаимодействия Государственного комитета Республики Башкортостан по размещению государственных заказов с заказчиками Республики Башкортостан при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 октября 2013 года № 468.
4.2.4. Использовать субсидии, полученные из бюджета Республики Башкортостан, по целевому назначению, определенному Правилами, настоящим Соглашением, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от "___"______ 20___ года № ___.
4.2.5. Организовать осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ, заключить муниципальный контракт с Заказчиком-застройщиком по Объекту, довести до Заказчика-застройщика Объекта уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета Республики Башкортостан на 20___ г.
4.2.6. Обеспечить достоверность информации, представляемой в отчетах, а также целевое и эффективное использование выделенных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах.
4.2.7. Обеспечить в установленном порядке возврат в бюджет Республики Башкортостан субсидии, неиспользованной в текущем финансовом году, а также использованной не по целевому назначению.
4.2.8. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения.
4.2.9. Представлять ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за отчетным, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 20___ год:
- информацию о проведении аукционов по форме согласно приложению № 4;
- платежные поручения о перечислении бюджетных средств;
- отчет об освоении государственных капитальных вложений по форме согласно приложению № 5;
- отчет о вводе в действие мощностей согласно приложению № 6;
- дополнительную информацию об использовании средств республиканского и местного бюджета.
4.2.10. Вести бухгалтерский учет, составлять и представлять отчетность об использовании средств бюджета Республики Башкортостан, направленных на финансирование Объекта в установленном законодательством порядке.
4.2.11. Обеспечить оплату выполненных работ на Объекте в порядке, установленном законодательством.
4.2.12. Вести обособленный учет операций, осуществляемых на Объекте за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
4.2.13. Осуществлять контроль за ходом строительства в соответствии с нормативными документами, своевременным завершением строительства и вводом Объекта в эксплуатацию и обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств.
4.1.14. Вносить предложения Министерству об изменении лимитов бюджетных обязательств в случае отказа от предусмотренных бюджетных ассигнований, уменьшении (увеличении) объемов ассигнований.
4.2.15. Представлять в Министерство и в Министерство финансов Республики Башкортостан предусмотренные действующим законодательством документы, необходимые для финансирования.
4.2.16. Назначить должностное лицо, ответственное за распределение, учет бюджетных средств, за их целевое использование, достоверность представляемых документов, подготовку и представление статистической информации с включением этих функций в его должностную инструкцию (копию документа представить в Министерство).
4.2.17. В случае несвоевременного представления в Министерство документов, указанных в пункте 4.2.8 Соглашения, финансирование приостанавливается до представления данных документов.
4.2.18. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства.
4.2.19. Обеспечивать своевременность, полноту и достоверность представляемых в Министерство документов и материалов, необходимых для реализации Соглашения.
4.2.20. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым использованием выделенных средств.
4.2.21. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Министерством обязательств по настоящему Соглашению Министерство уплачивает Администрации пеню в размере ______________.
5.2. Министерство не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств, обусловленное несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета Республики Башкортостан.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Администрацией обязательств по Соглашению Администрация уплачивает Министерству пени в размере ______________.
5.4. Администрация несет ответственность за достоверность представляемых ею сведений, целевое и эффективное использование субсидий, выделенных из бюджета Республики Башкортостан, а также за своевременное представление отчетности о выполненных работах и затратах.
5.5. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия Соглашения.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до "___" ______ 20___ года.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
7.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
7.3. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. Прочие условия
8.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
8.2. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение или прекращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, становятся его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения о внесении изменений.
8.4. Если после заключения настоящего Соглашения принят федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, Закон Республики Башкортостан, Указ Президента Республики Башкортостан или постановление Правительства Республики Башкортостан, устанавливающие обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Соглашения, условия заключенного Соглашения выполняются в части, не противоречащей принятым федеральному закону, Указу Президента Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации, Закону Республики Башкортостан, Указу Президента Республики Башкортостан, постановлению Правительства Республики Башкортостан.
8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Выписка из республиканской адресной инвестиционной программы на 20___ год о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района (городского округа) ________________ Республики Башкортостан.
2. Приложение № 2 - График освоения и финансирования на 20___ г.
3. Приложения № 3 - Перечень документов, необходимых для финансирования строительства, реконструкции объектов коммунального назначения.
4. Приложение № 4 - Отчет о предоставлении информации по проведению аукционов в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 20___ г.
5. Приложение № 5 - Отчет об освоении государственных капитальных вложений в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 20___ г.
6. Приложение № 6 - Отчет о вводе в действие мощностей в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 20___ г.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство жилищно-коммунального Администрация муниципального
хозяйства Республики Башкортостан района (городского
округа) _______________________
Республики Башкортостан
450059, г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28 Адрес:
ИНН 0278076612 ИНН
КПП 027801001 КПП
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Банковские реквизиты:
РЕСП. БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ Г. УФА
УФК по Республике Башкортостан УФК по Республике Башкортостан
(Министерство финансов РБ- л/с:
Минжилкомхоз РБ л/с 02110160010)
р/с 40201810900000000001 р/с
БИК 048073001 БИК
ОКАТО 80401000000 ОКАТО
ОКТМО 80701000 ОКТМО
________________________________ ________________________________
(должность, инициалы, фамилия) (должность, инициалы, фамилия)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ
от 16.04.2014 № 11/06-135)
Приложение № 1
к Соглашению
от "__" ____________ 20__ г.
№ _________
ВЫПИСКА
из республиканской адресной инвестиционной программы
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
о предоставлении субсидий из бюджета
Республики Башкортостан бюджету муниципального
района (городского округа)
__________________ Республики Башкортостан
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Мощность
Срок ввода в действие
Объем субсидий, из бюджета РБ, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
___________________ ___________ ____________
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ
от 16.04.2014 № 11/06-135)
Приложение № 2
к Соглашению
от "__" ____________ 20__ г.
№ _________
График освоения и финансирования на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
Объект:
тыс. рублей
Статьи затрат
Всего по году
ПРОГНОЗ
2014 год
2015 год
2016 год
Январь
Февраль
Март
1 квартал
Апрель
Май
Июнь
2 квартал
Июль
Август
Сентябрь
3 квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Финансирование капитальных вложений всего:
в том числе:
Бюджет Республики Башкортостан
Бюджет муниципального образования
Всего:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
__________________________ _______________ ________________
(Должность) (подпись) (Ф.И.О)
МП
Главный бухгалтер _______________ ________________
(подпись) (Ф.И.О)
В случае отклонения финансирования от графика Администрацией муниципального района (городского округа) _______________ Республики Башкортостан до 3 числа следующего месяца представляется пояснительная записка и измененный график.
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ
от 26.02.2014 № 11/06-59)
Приложение № 3
к Соглашению
от "__" ______ 20__г.
№ ____
Перечень
документов, необходимых для финансирования строительства,
реконструкции объектов коммунального назначения
Первый этап финансирования:
1. Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, выданное ГУ "Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан".
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции).
3. Приказ об утверждении проектно-сметной документации.
4. Приказ об утверждении индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ.
5. Итоговые протоколы проведенных процедур торгов.
6. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования.
7. Государственный контракт на осуществление функций заказчика-застройщика.
8. Титульный список стройки.
9. Внутрипостроечный титульный список.
10. Свидетельства о допуске к определенным видам работ подрядных организаций и предприятий, осуществляющих технический надзор, выданные саморегулируемыми организациями.
Второй и последующие этапы финансирования:
1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3. Справка-расчет затрат по осуществлению функций заказчика-застройщика.
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ
от 26.02.2014 № 11/06-59)
Приложение № 4
к Соглашению
от "__" ______ 20__ г.
№ ____
ОТЧЕТ
о предоставлении информации по проведению аукционов
в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 20___ год
по муниципальному району (городскому округу) ________ Республики Башкортостан
№ п/п
Наименование объекта
Дата проведения аукциона
Дата и № заключенного контракта
Сумма контракта
Организация-победитель
Мощность, км
Сроки выполнения
за счет средств бюджета РБ
за счет средств бюджета муниципального образования
1
Генподрядчик
Заказчик/застройщик
____________________ ________________________________ _________________________
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Исп. ___________________
тел. 8(347__) "__" __________ 20__ г.
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ
от 26.02.2014 № 11/06-59)
Приложение № 5
к Соглашению
от "__" ______ 20__ г.
№ ____
ОТЧЕТ
об освоении государственных капитальных вложений
в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 20__ год
(наименование муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)
за ________________________ 20__ года
Государственный заказчик, наименование строек и объектов
Год начала строительства
Мощность объекта
Сметная стоимость объекта в сметных ценах
Остаток ПСД на _________ 20__ г.
Лимит капвложений на 20__ г. (с учетом вносимых изменений)
Освоено на 01.__.20__ г. в действующих ценах
Профинансировано на 01.__.20__ г.
Кредиторская задолженность Государственного заказчика на 01.__.20__ г.
в сметных ценах
в действующих ценах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
____________________ ________________________________ _________________________
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Исп. ___________________
тел. 8(347__) "__" __________ 20__ г.
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минжилкомхоза РБ
от 26.02.2014 № 11/06-59)
Приложение № 6
к Соглашению
от "__" ______ 20__ г.
№ ____
ОТЧЕТ
о вводе в действие мощностей
в рамках республиканской адресной инвестиционной программы
на 20__ год
(представляется Администрацией муниципального района (городского округа)
_____________ Республики Башкортостан до 8 числа после отчетного месяца)
за ____________________ 20__ г.
(нарастающим итогом)
по Администрации муниципального района (городского округа)
______________________ Республики Башкортостан
(наименование отчитывающейся организации)
Наименование объекта
Ед. изм.
Мощность по плану
Срок ввода в действие по плану
Введено с начала года по отчетный период включительно
____________________ _____________________________ _________________________
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________________ _________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова